【招标公告】【二广中高速】二广高速公路襄阳郜营枢纽至襄阳隆中互通段改扩建工程燃气管线安全评估询比采购公告

【二广中高速】二广高速公路襄阳郜营枢纽至襄阳隆中互通段改扩建工程燃气管线安全评估询比采购公告
发布时间：2026-04-28
二广高速公路襄阳郜营枢纽至襄阳隆中互通段改扩建工程燃气管线安全评估 询比采购公告
湖北华通工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受 湖北交投二广中高速公路有限公司（以下简称“采购人”）的委托，对 二广高速公路襄阳郜营枢纽至襄阳隆中互通段改扩建工程燃气管线安全评估 项目（以下简称“本项目”）组织询比采购，现公开邀请潜在供应商参加竞标。
1．项目概况及采购范围
1.1项目名称：二广高速公路襄阳郜营枢纽至襄阳隆中互通段改扩建工程燃气管线安全评估
    标段名称： / 
1.2采购编号：G03425368260428014001
1.3建设（交货、服务）地点： 襄阳南漳，具体以采购人通知为准 ；
1.4采购内容及范围： 二广高速公路襄阳郜营枢纽至襄阳隆中互通段改扩建工程（简称“本项目”）路线整体为从北向南，起点桩号K1539+813，在襄州区境内与G70福银高速交叉设置部营枢纽互通，向南进入樊城区境内，在马棚村附近上跨汉丹铁路，与邓城大道交叉设置襄阳西互通，与襄江大道交叉增设樊城互通，在樊城区柿铺设置汉江特大桥跨越汉江（规划Ⅱ级航道），进入襄城区境内，继续向南止于襄城区隆中互通，顺接二广高速襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段，终点桩号K1562+795，路线全长22.982km。该工程采用双向八车道高速公路标准改扩建，设计速度120km/h，整体式路基宽度42m，分离增建路基宽度20.75m， 共设桥梁6617.92m/35座，涵洞36道，通道20道。全线设置郜营（枢纽）、襄阳西、樊城、隆中4处互通式立交，同步建设匝道收费站3处、监控管理分中心1处以及必要的交通工程和沿线设施。该工程全线采用“两侧拼宽为主、局部路段单侧分离增建”的方式进行改扩建，采用设计速度120公里/小时、整体式路基宽度42.0米的双向八车道高速公路标准建设。
    本项目采购内容：二广高速公路襄阳郜营枢纽至襄阳隆中互通段改扩建工程燃（油）气管线安全评估工作，主要内容包括但不限于：（1）完成本项目与国家燃（油）气管道（约8条）交叉或并行的安全评估：①收集调查与项目主体工程相关的燃（油）气管线基础资料，开展风险调查与风险识别；②与管道权属单位明确本项目主体工程与管道交叉/并行的位置关系，指导相关设计、施工单位避免管道迁改，实施就地保护；③按照国家法律法规及相关政策要求，编制并出具安全评估报告；④报告通过行业主管部门及权属单位的审查。（2）完成本项目与地方燃（油）气管道（约12处）交叉或并行安全评估：①收集调查与项目主体工程相关的燃（油）气管线基础资料，开展风险调查与风险识别；②与各管道权属单位明确本项目主体工程与管道交叉/并行的位置关系，指导相关设计、施工单位实施迁改或保护；③按照国家法律法规及相关政策要求，编制并出具安全评估报告；④报告通过行业主管部门及权属单位的审查。（3）开展安全生产风险源辨识工作，确定风险等级和管控临界，针对不同的风险，提出风险控制建议、措施、方案、指导设计、施工单位完成保护设计 。
1.5采购预算：87.0万元，供应商竞标总价不得高于最高竞标限价，否则其竞标报价将被否决。
1.6计划工期（交货期、服务期）：365日历天，缺陷责任期730日历天，计划开工日期以采购人通知为准。 
1.7质量要求： 合格；
1.8其他： 计划工期即计划服务期限。其中完成项目全线（新增变更除外）安全评估报告并通过权属单位审查的工期为45日历天，具体服务期开始及结束时间以招标人通知为准。  
2．供应商资格要求
2.1 本次采购要求供应商应具备的最低资格条件详见采购公告附录。
2.2 本次采购 不接受 联合体。联合体参加采购活动的，应递交联合体协议书，并满足本条第2.1 款、2.2款规定的要求；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本采购项目，否则相关响应文件均无效；
2.3本项目划分为 1个标段，每个供应商最多可对 1个标段竞标；每个供应商允许中 1个标。如果同一供应商在多个标段中均排序第一，推荐候选供应商 _。
2.4 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的响应。否则，相关响应均将被否决。
 
3．采购文件的获取
3.1凡有意参加的供应商(若为联合体竞标，指联合体所有成员)，应当在湖北交投电子采购平台（以下简称“平台”）（网址：http://ec.hbjttz.com）进行注册登记。
3.2 完成注册登记后，请于2026年4月29日至2026年5月6日24时00分止（北京时间、下同），登录“平台”，在所竞标标段下载采购文件。联合体竞标的，由联合体牵头人下载采购文件。未按规定从“平台”下载采购文件的，采购人 （“平台”）拒收其响应文件。
3.3采购文件下载时须支付平台服务费500元/标段，一经支付不予退还。
 
4．响应文件的递交
4.1响应文件递交截止时间为：2026年5月8日14时00分
4.2响应文件的递交方式
供应商应当在响应截止时间前，登录“平台”，选择所竞标标段将加密的电子响应文件，通过CA数字证书上传。供应商完成响应文件上传后，“平台”即时向供应商发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子响应文件，采购人（“平台”）将拒收。
4.3响应文件的制作、网上递交、开启环节需要使用CA数字证书。CA数字证书办理流程详见门户（“平台”—帮助中心—CA办理）。
 
5．发布公告的媒介
   采购公告在湖北交投电子采购平台(网址：http://ec.hbjttz.com/)、（发布公告的媒介名称）上发布。
 
6．评审办法
本次采购评审采用 综合评估法 。
 
7．其他
/
8．联系方式
采 购 人：  湖北交投二广中高速公路有限公司
地    址： 湖北省襄阳市南漳县城关镇建设大道与金漳大道交叉口往北300米 湖北交投襄楚建设管理有限公司
联 系 人：***
联系方式：*** 
采购代理机构：湖北华通工程咨询有限公司
地    址：武汉市汉阳区四新大道28号湖北交投大楼西塔光明中心34楼
联 系 人：***
联系方式： *** 
监管部门：中共湖北交投襄楚建设管理有限公司纪律检查委员会
地  址：湖北省襄阳市南漳县城关镇建设大道与金漳大道交叉口往北300米湖北交投襄楚建设管理有限公司
联 系 人：杨女士
联系方式：18995688899
异议渠道：供应商登录“平台”在“异议管理”菜单以书面形式提出
 
 
2026 年  4 月  28 日
 
采购公告附录：
附录1 资格审查条件（资质最低要求）

资质等级最低要求

同时具备： 1、有效的企业法人营业执照； 2、省级（自治区、直辖市）应急管理厅颁发的有效的《安全评价机构资质证书》（业务范围须含陆上油气管道运输业）。

注：
1、供应商不得以分公司或办事处名义进行响应，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司或办事处盖章无效；
2、供应商应提供内容清晰可辨的营业执照、资质证书及其他证书等材料的扫描件；
3、对于法人发生重组或变更的供应商，应提供法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照、其他证书的变更记录扫描件；
 
附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

企业业绩最低要求

近5年承担过1个线性工程项目的石油或天然气管线安全评估工作。

注：1、业绩证明材料要求：供应商应提供合同协议书的扫描件，若提供的合同协议书的扫描件无法体现招标公告附录2要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的履约证明材料，否则该业绩将不予认可。
2、类似项目情况的时间要求：近5年指2021年1月1日至响应文件递交截止日期前一日，以合同签订时间为准。
3、本项目中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道城市综合管网、输电线。
4、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果供应商是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。
5、供应商以联合体形式完成的业绩或在中国境外完成的业绩，其业绩视为不满足最低业绩要求。
 
附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉最低要求

应同时具备： 1、没有处于被责令停业状态； 2、没有处于财产被接管、破产状态； 3、没有被行业主管部门或其他有权作出处罚的部门作出明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内； 4、不存在下列不良状况或不良信用记录： (1)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的； (2)在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的； (3)供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人近三年内被人民法院判决为行贿罪的； (4)其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

注：1、本表中“近三年”是指从响应文件递交截止时间往前推算的3年，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。
2、供应商按响应文件格式提供供应商信誉声明，无需提供截图等证明材料。
 
附录4 资格审查条件（人员最低要求）

人员	数量	主要人员要求
项目负责人	1	同时具备： 1、高级职称证书； 2、人力资源和社会保障部颁发的有效的二级及以上安全评价师证书； 3、近5年作为项目负责人或项目经理承担过1个线性工程项目的石油或天然气管线安全评估工作。

注: 1、证件证明材料应附：供应商应提供上述主要人员有效的身份证以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件。
2、主要人员的个人业绩证明材料要求：上述人员应提供相关业绩的合同协议书的扫描件，若提供的合同协议书的扫描件不能体现上述要求技术指标、投标人承担的具体任务、主要人员在项目中担任的职务和任职时间，还应提供发包人（或委托人）出具的履约证明材料，否则该业绩将不予认可。
4、业绩认定时间要求：近5年是指2021年1月1日至响应文件递交截止日前一日，以合同协议书签订的时间为准。
5、供应商还需提供上述主要人员2025年1月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。
6、本项目中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道城市综合管网、输电线。